欠钱不还起诉状模板范文(通用19篇)

投稿：笔杆子 时间：2024-03-24 15:52:02 收藏下载文档

简介：范文网小编为你整理了多篇相关的《欠钱不还起诉状模板范文(通用19篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在范文网还可以找到更多《欠钱不还起诉状模板范文(通用19篇)》。

欠钱不还起诉状模板范文第1篇

起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑

流动资金：169. 5万元

何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准

地址：xxx县xxx乡xxx

开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx

法定代表人姓名：xxx 职务：xx

被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心

地址：xxx市xxx路xxx号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是^v^议标形式，也工包材料^v^.承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：^v^公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。^v^《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或^v^工程价款结算办法^v^的有关规定处理。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元

（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元

（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计，共242006.83元。

市xxx区人民法院

起诉单位：xxx县建筑工程总公司

xxxx年x月x日